A Scan Sign Kft.
Általános Szerződési Feltételei

1. § Általános tudnivalók
A Szállító és a Megrendelő közötti üzleti kapcsolatok az alábbi Általános Szerződési Feltételeken alapulnak, kivéve, ha írásban más feltételekben állapodtak meg a felek.
Az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő minden jövőbeli megbízásaira is vonatkoznak, még akkor is, ha a Szállító nem hivatkozik rájuk minden egyes esetben.

2. § Ajánlat és árak
Az árajánlatok nem kötelező érvényűek.
A Megrendelő árajánlata csak a Szállító írásbeli megrendelés-visszaigazolásával tekinthető elfogadottnak.
A rajzok és minden egyéb műszaki dokumentum, valamint leírás a mi (Scan Sign Kft.) tulajdonunkat képezi; a szerzői jog kizárólag a Szállítót illeti meg e dokumentumok tekintetében.
Ezek a dokumentumok nem használhatóak fel a rendeltetésüktől eltérő célra.
Eltérő megállapodás hiányában az árak csomagolás nélkül, gyártelepi áron értendők.

3. § A megrendelés visszaigazolása
A gyártásra és szállításra vonatkozóan kizárólag a megrendelés visszaigazolásának szó szerinti szövege az irányadó.
Bármilyen hibát vagy tévedést a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételekor azonnal jelezni kell a Szállítónak, ellenkező esetben a megrendelést elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő részéről reklamáció a visszaigazolás beérkezésétől számított 2 nap elteltével már nem érvényesíthető.
Fenntartjuk a jogot, hogy a Szállító érdekeinek figyelembevételével olyan változtatásokat hajtsunk végre a kivitelezésen, amelyek műszakilag szükségesnek és a Megrendelő számára ésszerűnek bizonyulnak.

4. § Szállítási határidő
A Szállító által a megrendelés visszaigazolásában megadott szállítási határidők csak azzal a feltétellel érvényesek, hogy azokat a Szállító a lehető legteljesebb mértékben betartja.
A szállítási határidő be nem tartása nem jogosít fel a szerződéstől való elállásra vagy kártérítési igényre.
A megadott szállítási határidő azon a napon kezdődik, amikor a megrendelés műszaki és tervezési szempontból véglegesen tisztázásra kerül, azaz a kontrollrajz végleges jóváhagyásakor.
Ha a Megrendelő a kontrollrajz jóváhagyása után utólagos változtatásokat eszközöl, az befolyásolhatja a megállapodás szerinti szállítási határidőt.

5. § Csomagolás
A termék csomagolását a Szállítónak körültekintő gondossággal kell elvégeznie vagy eldobható kartondobozok segítségével, amelyeket a szállító önköltségi áron számol fel, vagy visszaváltható ládákkal, vagy a vasút saját szállítóeszközével.
A visszaváltható ládákat 30 napon belül kell visszaküldeni a Szállító részére Budapestre, bérmentesen házhoz szállítva.

6. § Szállítás és a kockázat átszállása
A szállítás alapvetően Budapestről, a gyártelepről, a Vevő költségére és kockázatára történik.
A Szállító csak annyiban felel a szállítmány sérüléséért, töréséért vagy elvesztéséért, amilyen mértékben az általa kötött biztosítás kockázata kiterjed.
A szállításra és összeszerelésre készre jelentett, de a Vevő által 5 napon belül át nem vett áru a Vevő költségére és kockázatára tárolható.

7. § Minőségi kifogás (reklamáció)
A minőségi reklamációkat vagy kifogásokat az áru átvételétől számított 8 napon belül kell érvényesíteni.
A minőségi kifogásokat írásos formában kell benyújtani.
Ha ezt a formai követelményt és a határidőt nem tartják be, a minőségi kifogások miatti igények érvényesítése, valamint a változtatás vagy az árleszállítás joga kizárt.
A kártérítési vagy szerződéses kötbérkövetelések, függetlenül azok okától, szintén kizártak, csakúgy, mint a szállító felelőssége a következményes károkért.
Az eloxálási munkákat Szállítóként nem mi magunk végezzük, ezért nem tudunk garanciát vállalni a kivitelezéséért sem.
A szokásos színeltérések és anyagtűrések nem minősülnek hibának, és nem adnak okot reklamációra.

8. § Fizetési feltételek
Eltérő megállapodás hiányában a kifizetések a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül 2% engedménnyel vagy 30 napon belül történnek.
Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, a Szállító jogosult minden megkezdett hónap után 2% kamatot felszámítani, kivéve, ha a szerződéses rendelkezések alapján magasabb kamatot kell fizetni.

9. § Tulajdonjog fenntartása
(I.)
A Vevővel kötött üzleti feltételekből eredő követelésünk maradéktalan (teljes) kifizetéséig az értékesített áruk a mi tulajdonunkban maradnak.
A Vevő jogosult a megvásárolt áruval a szokásos üzletmenet keretében rendelkezni.
(II.)
A tulajdonjog fenntartása kiterjed az áruink feldolgozásából, elegyítéséből és összekapcsolásából származó termékek teljes értékére is, mely során mi minősülünk gyártónak.
Ha harmadik személyek áruinak feldolgozása, elegyítése vagy áruival való összekapcsolása esetén a tulajdonjoguk fennmarad, akkor e feldolgozott áruk számlaértékének arányában közös tulajdont szerzünk.
(III.)
A Vevő mostantól kezdve biztosítékként ránk engedményezi a viszonteladásból eredő, harmadik féllel szembeni követelését teljes egészében, illetve az esetleges résztulajdoni hányadunk erejéig.
Ő jogosult ezeket a számlánkra beszedni a részünkre történő kifizetés visszavonásáig vagy felfüggesztéséig.
A Vevő a követelést a követelés faktorálás útján történő behajtása céljából sem engedményezheti, kivéve, ha ez egyidejűleg megalapozza a faktor azon kötelezettségét, hogy a ránk eső követelésrész erejéig közvetlenül nekünk ellenértéket nyújtson mindaddig, ameddig a Vevővel szemben a követeléseink fennállnak.
(IV.)
A Vevő köteles azonnal ajánlott levélben értesíteni bennünket, ha harmadik személyek hozzáférnek a hozzánk tartozó árukhoz és követelésekhez.
(V.)
A tulajdonjog-fenntartás gyakorlása nem jelenti a szerződés felmondását.
(VI.)
Az áruk és az azokat helyettesítő követelések nem zálogosíthatóak el harmadik félnek, nem ruházhatóak át és nem engedményezhetőek biztosítékként a követelésünk teljes kifizetése előtt.
(VII.)
Ha a biztosítékok értéke több mint 20%-kal meghaladja a követeléseinket, a Vevő kérésére az általunk választott biztosítékokat felszabadítjuk.

10. § Irányadó jog és joghatóság
Minden üzleti kapcsolatra a magyar jog az irányadó, és minden jogvita a bíróságok általános joghatósága alá tartozik a magyar polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénynek megfelelően.

11. § Szavatossági jogok, jótállás
(I.)
A Szállító jótállást vállal az általa szállított termékekre (berendezésekre).
A jótállásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(II.)
A megállapított hibáknak minden esetben gyártási vagy anyaghibákból kell eredniük.
(III.)
Jótállási igény esetén a Szállító viseli a hiba kijavításának költségeit, amennyiben a javítás lehetősége biztosított.
Ez nem tartalmazza az oda- és visszautazás költségeit, az állványzat vagy a megfelelő szerelési segédeszközök esetlegesen felmerülő költségeit.
Ezek azonban csak a károsodott termék- vagy berendezésrész eredeti értékének erejéig fedezettek.
A kijavítás lehetősége határidő kitűzését teszi szükségessé, az elutasítás kockázata mellett.
Csak ezután lehet a munkadíj csökkentését érvényesíteni.
Minden egyéb tekintetben a jótállási kötelezettségre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
(IV.)
A jótállási kötelezettség kizárt, ha a kifogásolt termékben (berendezésben) nem a Szállítótól beszerzett működtető eszközöket vagy tartozékokat használtak, vagy ha a szállított termékeket (berendezéseket) harmadik személyek nem az előírásoknak megfelelően telepítették, vagy a Megrendelő az előírásokkal ellentétes módon üzemeltette, valamint ha a Szállító által nem felhatalmazott cég avatkozik be a termék (berendezés) rendszerébe.
Minden egyéb tekintetben a jótállási kötelezettségre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Scan Sign Kft., Budapest, Magyarország, 2023.